La Contraloría General de la República se pronunció sobre la reclamación de una contrat…
Dictamen · Contraloría General de la República · 2019
Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre la reclamación de una contratista que impugnaba una multa por atraso en la ejecución de obras contratadas por la Dirección de Vialidad. El órgano constató que la multa de treinta días se calculó sin descontar el tiempo que empleó la inspección fiscal en verificar el término de los trabajos, pese a que la empresa había comunicado su finalización en marzo y abril de 2016 y el inspector certificó que aún había labores pendientes. Aplicando su criterio jurisprudencial, según el cual no procede computar ese tiempo para el cálculo de multas por atraso, acogió la reclamación y ordenó recalcular la multa considerando solo los días de atraso imputables a la contratista. Además, instruyó a la repartición a que los inspectores fiscales verifiquen oportunamente la conclusión de los trabajos y a liquidar el contrato a la brevedad, remitiendo el acto aprobatorio para su control preventivo de legalidad.
Con tu cuenta ves el rol de la causa, la fecha, las partes y el texto íntegro, y puedes analizarlo con inteligencia artificial. Crear la cuenta es gratis y trae 3 créditos de regalo, unas 10 consultas, sin tarjeta de crédito.
Dictamen · Contraloría General de la República · 2018
Constitucional AI es inteligencia artificial legal para abogados en Chile: busca en sentencias, dictámenes y oficios y responde citando sus fuentes. Conoce cómo funciona
Resumen referencial elaborado a partir de documentos públicos chilenos. Los nombres de las personas se reducen a iniciales. Tiene carácter informativo, puede contener imprecisiones y no constituye asesoría legal.