La Contraloría General de la República dictaminó que la Dirección de Vialidad del Minis…
Dictamen · Contraloría General de la República · 2018
Resumen
La Contraloría General de la República dictaminó que la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas debe regularizar y pagar obras extraordinarias ejecutadas por una contratista en Putre, las que no contaban con la aprobación de la orden de ejecución inmediata N° 3. El órgano de control constató que los trabajos fueron recibidos provisoriamente por encontrarse ajustados al proyecto y que su falta de aprobación no era atribuible a la contratista, pues la orden dependía de la tramitación pendiente de otra orden previa. Por ello, y para evitar un enriquecimiento sin causa de la Administración, ordenó informar en quince días a la Contraloría Regional de Arica y Parinacota, además de adoptar medidas para que futuras órdenes de ejecución inmediata sean aprobadas oportunamente.
Normas citadas
dto 75/2004 Moopp art/103 inc/1
dto 75/2004 Moopp art/105 inc/1
dto 75/2004 Moopp art/105 inc/fin
dto 1093/2003 Moopp art/2 let/A num/2/5/1
dto 1093/2003 Moopp art/2 let/A num/2/5/2
dto 1093/2003 Moopp art/2 let/A num/2/5/3
ContraloríaCGRdictamen
Preguntas frecuentes
¿Debe la Administración pagar obras extraordinarias ejecutadas en una obra pública si no tenían orden de ejecución inmediata aprobada?
En este caso, la Contraloría General de la República dictaminó que la Dirección de Vialidad debe regularizar y pagar las obras extraordinarias ejecutadas por la contratista. Constató que los trabajos fueron recibidos provisoriamente por ajustarse al proyecto, y que la falta de aprobación no era atribuible a la contratista, sino a la tramitación pendiente de otra orden previa.
¿Por qué la Contraloría ordena pagar obras que no cuentan con aprobación formal previa?
En este caso, el órgano de control consideró que no pagar significaría un enriquecimiento sin causa de la Administración, dado que los trabajos fueron recibidos provisoriamente y ajustados al proyecto. La omisión de la aprobación no era imputable a la contratista.
¿Qué debe hacer un servicio público para evitar que se repitan retrasos en la aprobación de órdenes de ejecución inmediata en obras públicas?
En este caso, la Contraloría ordenó a la Dirección de Vialidad adoptar medidas para que futuras órdenes de ejecución inmediata sean aprobadas oportunamente. Además, le exigió informar en quince días a la Contraloría Regional de Arica y Parinacota sobre el cumplimiento de lo dictaminado.
Con tu cuenta ves el rol de la causa, la fecha, las partes y el texto íntegro, y puedes analizarlo con inteligencia artificial. Crear la cuenta es gratis y trae 3 créditos de regalo, unas 10 consultas, sin tarjeta de crédito.
Dictamen · Contraloría General de la República · 2018
Constitucional AI es inteligencia artificial legal para abogados en Chile: busca en sentencias, dictámenes y oficios y responde citando sus fuentes. Conoce cómo funciona
Resumen referencial elaborado a partir de documentos públicos chilenos. Los nombres de las personas se reducen a iniciales. Tiene carácter informativo, puede contener imprecisiones y no constituye asesoría legal.