La Contraloría General de la República desestimó la reclamación de una contratista cont…
Dictamen · Contraloría General de la República · 2018
Resumen
La Contraloría General de la República desestimó la reclamación de una contratista contra una multa aplicada por la Dirección de Obras Hidráulicas por atraso en la entrega de una obra. El organismo concluyó que la multa se ajustó a la normativa contractual, ya que el atraso de 26 días se calculó correctamente al sumar los 25 días que la empresa utilizó para subsanar observaciones técnicas a la fecha informada por el inspector fiscal. Además, rechazó el argumento de la recurrente sobre la procedencia de una recepción provisional con reservas, señalando que la decisión técnica de la comisión de no recepcionar la obra por deficiencias en materiales y especificaciones técnicas estaba suficientemente fundada.
Normas citadas
dto 75/2004 Moopp art/167
ContraloríaCGRdictamen
Preguntas frecuentes
¿Puede la Contraloría dejar sin efecto una multa por atraso en una obra pública si el contratista alega que el retraso se debió a observaciones técnicas?
En este caso, la Contraloría General de la República desestimó la reclamación y confirmó la multa, porque el atraso se calculó correctamente al sumar los días que la empresa utilizó para subsanar observaciones técnicas a la fecha informada por el inspector fiscal.
¿Procede una recepción provisional con reservas de una obra pública cuando la comisión la rechaza por deficiencias en materiales?
En este caso, la Contraloría rechazó el argumento de la recurrente, señalando que la decisión de la comisión de no recepcionar la obra por deficiencias en materiales y especificaciones técnicas estaba suficientemente fundada.
¿Cuál es el criterio de la Contraloría para revisar las decisiones técnicas de una comisión de recepción de obras públicas?
En este caso, la Contraloría consideró que la decisión técnica de la comisión de no recepcionar la obra estaba suficientemente fundada en deficiencias de materiales y especificaciones técnicas, por lo que no la objetó.
Con tu cuenta ves el rol de la causa, la fecha, las partes y el texto íntegro, y puedes analizarlo con inteligencia artificial. Crear la cuenta es gratis y trae 3 créditos de regalo, unas 10 consultas, sin tarjeta de crédito.
Dictamen · Contraloría General de la República · 2022
Constitucional AI es inteligencia artificial legal para abogados en Chile: busca en sentencias, dictámenes y oficios y responde citando sus fuentes. Conoce cómo funciona
Resumen referencial elaborado a partir de documentos públicos chilenos. Los nombres de las personas se reducen a iniciales. Tiene carácter informativo, puede contener imprecisiones y no constituye asesoría legal.