La Contraloría General de la República se pronunció sobre la multa aplicada por la Dire…
Dictamen · Contraloría General de la República · 2017
Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre la multa aplicada por la Dirección de Vialidad a una contratista por incumplimiento del programa ocupacional en una obra pública. El organismo concluyó que la sanción se ajustó a lo dispuesto en las bases de licitación, pues el atraso en la entrega del terreno ya fue considerado al descontar los días correspondientes. Sin embargo, advirtió que el retraso atribuible a la empresa Ferronor S.A. en autorizar el inicio de ciertos trabajos pudo justificar que la contratista no contara con todo el personal propuesto. Por ello, ordenó a la Dirección de Vialidad determinar el impacto real de esa demora y, si corresponde, recalcular la multa, debiendo informar a la Coordinación Nacional de Seguimiento y Apoyo al C.D.A. dentro de 15 días.
Normas citadas
Resolución N° 197, de 2014
Resolución N° 258, de 2009
Oficio N° 7, de 2016
ContraloríaCGRdictamen
Preguntas frecuentes
¿Puede aplicarse una multa a un contratista por no cumplir el programa ocupacional si el mandante fue responsable de atrasos en la obra?
En este caso, la Contraloría General de la República concluyó que la multa se ajustó a las bases de licitación, porque el atraso en la entrega del terreno ya fue descontado. Sin embargo, advirtió que las demoras atribuibles al mandante en autorizar trabajos podían justificar que el contratista no tuviera todo el personal propuesto, por lo que ordenó recalcular la multa.
¿Qué debe hacer la Dirección de Vialidad si un atraso imputable a la empresa mandante pudo afectar el cumplimiento del contratista?
En este caso, la Contraloría ordenó a la Dirección de Vialidad determinar el impacto real de la demora atribuible a la empresa mandante y, si corresponde, recalcular la multa. Además, debe informar el resultado a la Coordinación Nacional de Seguimiento y Apoyo al C.D.A. dentro de 15 días.
¿Cuál es el criterio de la Contraloría sobre las multas por incumplimiento del programa ocupacional en obras públicas?
En este caso, el organismo sostuvo que la sanción debe ajustarse a lo dispuesto en las bases de licitación, lo que se cumplió al considerar ya descontados los días de atraso en la entrega del terreno. Pero la multa queda sujeta a revisión si el retraso del mandante impidió cumplir el programa.
Con tu cuenta ves el rol de la causa, la fecha, las partes y el texto íntegro, y puedes analizarlo con inteligencia artificial. Crear la cuenta es gratis y trae 3 créditos de regalo, unas 10 consultas, sin tarjeta de crédito.
Dictamen · Contraloría General de la República · 2018
Constitucional AI es inteligencia artificial legal para abogados en Chile: busca en sentencias, dictámenes y oficios y responde citando sus fuentes. Conoce cómo funciona
Resumen referencial elaborado a partir de documentos públicos chilenos. Los nombres de las personas se reducen a iniciales. Tiene carácter informativo, puede contener imprecisiones y no constituye asesoría legal.