La Contraloría General de la República rechazó la solicitud de reconsideración presenta…
Dictamen · Contraloría General de la República · 2015
Resumen
La Contraloría General de la República rechazó la solicitud de reconsideración presentada por el contratista respecto de un dictamen previo sobre el cobro de multas por atraso en la ejecución de un contrato celebrado por la Dirección Nacional de Logística de Carabineros de Chile. El contratista sostenía que los retrasos se debieron a la demora de la institución en la tramitación de los estados de pago, pero el organismo estimó que sus planteamientos reiteraban argumentos ya ponderados. Respecto de los reajustes, aplicó el punto 7.5.7 de las bases administrativas generales, que dispone que la institución no pagará reajustes, indemnizaciones ni intereses por atraso en uno o más pagos, por lo que no pudo acceder a lo pedido en sede administrativa, sin perjuicio de otras instancias competentes. Además, determinó que para calcular las multas no debe considerarse el período posterior al término de las obras, fecha comunicada al servicio en febrero de 2014 y que dio lugar a la recepción provisoria. En consecuencia, instruyó a la dirección recalcular las multas conforme a lo expuesto e informar a la Unidad de Seguimiento de la División de Infraestructura y Regulación en el plazo de 15 días.
Normas citadas
Resolución exenta N° 357, de 2013
Resolución exenta N° 483, de 2013
Resolución exenta N° 51, de 2013
ContraloríaCGRdictamen
Preguntas frecuentes
¿Procede cobrar multas por atraso en un contrato público si el retraso se debió a la demora del organismo en tramitar los estados de pago?
En este caso, la Contraloría rechazó la reconsideración del contratista, que alegaba que los atrasos se debieron a la demora de la institución en tramitar los estados de pago, porque estimó que sus planteamientos reiteraban argumentos ya ponderados. Así, mantuvo el cobro de multas, sujeto al recálculo que ordenó.
¿Puede un contratista exigir reajustes, indemnizaciones o intereses por atraso en los pagos de un contrato con Carabineros?
En este caso, la Contraloría aplicó el punto 7.5.7 de las bases administrativas generales, que dispone que la institución no pagará reajustes, indemnizaciones ni intereses por atraso en uno o más pagos. Por ello no accedió a lo pedido en sede administrativa, sin perjuicio de otras instancias competentes.
¿Hasta qué fecha se deben considerar los días de atraso para calcular las multas en un contrato de obras públicas?
En este caso, la Contraloría determinó que no debe considerarse el período posterior al término de las obras, fecha comunicada al servicio y que dio lugar a la recepción provisoria. Ordenó a la dirección recalcular las multas conforme a ese criterio e informar en 15 días.
Con tu cuenta ves el rol de la causa, la fecha, las partes y el texto íntegro, y puedes analizarlo con inteligencia artificial. Crear la cuenta es gratis y trae 3 créditos de regalo, unas 10 consultas, sin tarjeta de crédito.
Dictamen · Contraloría General de la República · 2014
Constitucional AI es inteligencia artificial legal para abogados en Chile: busca en sentencias, dictámenes y oficios y responde citando sus fuentes. Conoce cómo funciona
Resumen referencial elaborado a partir de documentos públicos chilenos. Los nombres de las personas se reducen a iniciales. Tiene carácter informativo, puede contener imprecisiones y no constituye asesoría legal.