La Contraloría General de la República se pronuncia sobre un reclamo de una contratista…
Dictamen · Contraloría General de la República · 2018
Resumen
La Contraloría General de la República se pronuncia sobre un reclamo de una contratista de Carabineros de Chile relativo al pago de trabajos adicionales y a la multa por atraso en un contrato. La Dirección Nacional de Logística de Carabineros informó que el monto a pagar por los trabajos extraordinarios asciende a una suma determinada, pero la Contraloría señala que no le corresponde validar ese valor, pues es competencia de dicha dirección. Además, advierte que la institución policial no ha ponderado un aumento de plazo contractual ni la incidencia en la multa, ni se ha pronunciado sobre la instalación de un remarcador eléctrico y el recálculo del costo de energía. Por ello, ordena a la Dirección adoptar medidas para dar cumplimiento a lo instruido y remitir un informe en un plazo de 10 días.
ContraloríaCGRdictamen
Preguntas frecuentes
¿Puede la Contraloría validar el monto que un organismo público debe pagar por trabajos adicionales en un contrato?
En este caso, la Contraloría sostuvo que no le corresponde validar el monto a pagar por los trabajos extraordinarios, pues esa competencia recae en la Dirección Nacional de Logística de Carabineros.
¿Qué debe hacer un organismo público antes de aplicar una multa por atraso en un contrato si la contratista pidió más plazo?
En este caso, la Contraloría advirtió que Carabineros no había ponderado el aumento de plazo solicitado ni su incidencia en la multa, por lo que debe analizarlo antes de resolver.
¿Qué puede ordenar la Contraloría cuando un organismo no se pronuncia sobre los reclamos de un contratista?
En este caso, la Contraloría ordenó a la Dirección adoptar medidas para cumplir lo instruido, incluyendo los puntos pendientes como el remarcador eléctrico y el recálculo del costo de energía, y remitir un informe en 10 días.
Con tu cuenta ves el rol de la causa, la fecha, las partes y el texto íntegro, y puedes analizarlo con inteligencia artificial. Crear la cuenta es gratis y trae 3 créditos de regalo, unas 10 consultas, sin tarjeta de crédito.
Dictamen · Contraloría General de la República · 2015
Constitucional AI es inteligencia artificial legal para abogados en Chile: busca en sentencias, dictámenes y oficios y responde citando sus fuentes. Conoce cómo funciona
Resumen referencial elaborado a partir de documentos públicos chilenos. Los nombres de las personas se reducen a iniciales. Tiene carácter informativo, puede contener imprecisiones y no constituye asesoría legal.