La Contraloría General de la República se pronunció sobre un dictamen relativo al contr…
Dictamen · Contraloría General de la República · 2017
Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre un dictamen relativo al contrato de reposición de la Escuela de Caballería de Carabineros. Se resolvió que corresponde reconocer como trabajos extraordinarios las labores ejecutadas en ese marco, lo que justifica un aumento del plazo contractual. En consecuencia, la repartición debe ponderar esa circunstancia y recalcular la multa por atraso aplicada a la contratista. Respecto del cobro por consumo de energía eléctrica, se determinó que, pese al incumplimiento de la contratista de instalar remarcadores, el mecanismo usado por la institución policial no merece reproche, pero el cobro debe acotarse a los consumos que demanda la obra, hasta la fecha en que se superaron las observaciones, descontando el período posterior. La Dirección Nacional de Logística deberá informar el cumplimiento en un plazo determinado.
Normas citadas
Dto 294/95 DEFEN art/4 num/17
Dto 294/95 DEFEN art/120 inc/fin
Dto 294/95 DEFEN art/49
Dto 294/95 DEFEN art/50
Dto 294/95 DEFEN art/113 lt/y
ContraloríaCGRdictamen
Preguntas frecuentes
¿Procede aumentar el plazo de un contrato de obra pública si se ejecutaron trabajos extraordinarios?
En este caso, la Contraloría General de la República resolvió que las labores ejecutadas en el marco del contrato de reposición de la Escuela de Caballería de Carabineros deben reconocerse como trabajos extraordinarios, lo que justifica un aumento del plazo contractual. Por ello, la repartición debe ponderar esa circunstancia y recalcular la multa por atraso aplicada a la contratista.
¿Puede la administración cobrar el consumo de energía eléctrica a un contratista que no instaló remarcadores?
En este caso, la Contraloría sostuvo que, pese al incumplimiento de la contratista de instalar remarcadores, el mecanismo de cobro usado por la institución policial no merece reproche. Sin embargo, el cobro debe acotarse a los consumos que demanda la obra hasta la fecha en que se superaron las observaciones, descontando el período posterior.
¿Qué debe hacer la administración para cumplir un dictamen de la Contraloría sobre un contrato?
En este caso, la Dirección Nacional de Logística deberá informar el cumplimiento de lo dictaminado en un plazo determinado por la Contraloría General de la República. Esto incluye ponderar el aumento de plazo y recalcular la multa, así como acotar el cobro de energía eléctrica.
Con tu cuenta ves el rol de la causa, la fecha, las partes y el texto íntegro, y puedes analizarlo con inteligencia artificial. Crear la cuenta es gratis y trae 3 créditos de regalo, unas 10 consultas, sin tarjeta de crédito.
Dictamen · Contraloría General de la República · 2023
Constitucional AI es inteligencia artificial legal para abogados en Chile: busca en sentencias, dictámenes y oficios y responde citando sus fuentes. Conoce cómo funciona
Resumen referencial elaborado a partir de documentos públicos chilenos. Los nombres de las personas se reducen a iniciales. Tiene carácter informativo, puede contener imprecisiones y no constituye asesoría legal.