La Contraloría General de la República acogió la reclamación de una contratista contra…
Dictamen · Contraloría General de la República · 2016
Resumen
La Contraloría General de la República acogió la reclamación de una contratista contra la Dirección de Obras Portuarias de Valparaíso, en el marco del contrato de construcción de obras marítimas en caleta Quintay. Se determinó que las mayores obras ejecutadas en ciertos rubros constituyen labores extraordinarias, pues obedecieron a un cambio de proyecto no previsto por la empresa, debido a que el servicio omitió entregar un estudio geotécnico representativo del sector, cuyas conclusiones diferían de los antecedentes de la licitación. Por ello, ordenó que el servicio mandante pague esas obras y recalcule las multas por atraso, considerando el aumento de plazo derivado de dichas labores. Además, instó a la Dirección a proporcionar todos los antecedentes de los proyectos licitados en el futuro.
Normas citadas
dto 75/2004 MOOPP art/2 inc/2
dto 75/2004 MOOPP art/4 num/34
dto 75/2004 MOOPP art/78 inc/3
ContraloríaCGRdictamengenera jurisprudencia
Preguntas frecuentes
¿Qué pasa si un servicio público no entrega un estudio geotécnico y eso cambia el proyecto de una obra pública contratada?
En este caso, la Contraloría General de la República acogió la reclamación de la contratista y determinó que las mayores obras constituyen labores extraordinarias, porque derivaron de un cambio de proyecto originado en la omisión del servicio de entregar un estudio geotécnico representativo del sector.
¿Debe la Dirección de Obras Portuarias pagar obras adicionales cuando estas responden a un cambio de proyecto no previsto por el contratista?
Según este dictamen, sí: la Contraloría ordenó al servicio mandante pagar las obras ejecutadas en los rubros afectados, por tratarse de labores extraordinarias que no eran previsibles para la empresa al momento de la licitación.
¿Cómo afecta un cambio de proyecto originado por el mandante a las multas por atraso en un contrato de obras marítimas?
En este caso, la Contraloría ordenó recalcular las multas por atraso considerando el aumento de plazo derivado de las labores extraordinarias, y también instó a la Dirección a entregar todos los antecedentes de los proyectos que licite en el futuro.
Con tu cuenta ves el rol de la causa, la fecha, las partes y el texto íntegro, y puedes analizarlo con inteligencia artificial. Crear la cuenta es gratis y trae 3 créditos de regalo, unas 10 consultas, sin tarjeta de crédito.
Dictamen · Contraloría General de la República · 2018
Constitucional AI es inteligencia artificial legal para abogados en Chile: busca en sentencias, dictámenes y oficios y responde citando sus fuentes. Conoce cómo funciona
Resumen referencial elaborado a partir de documentos públicos chilenos. Los nombres de las personas se reducen a iniciales. Tiene carácter informativo, puede contener imprecisiones y no constituye asesoría legal.