Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre una solicitud de reconsideración de su dictamen N° 14.489, de 2014, que había declarado improcedente aplicar una multa por atraso en la entrega de la obra "M.M.P.S.L.", contratada entre una constructora y la Municipalidad de Independencia. El dictamen original había constatado que no estaba acreditado que el aglomeramiento de sectores de la multicancha, observado en el acta de recepción provisoria, fuera imputable a la contratista ni previsible por ella, por lo que no correspondía multarla por el mayor tiempo empleado en subsanarlo. El municipio pidió reconsiderar esa decisión, argumentando errores de la contratista al ejecutar la imprimación de la carpeta de hormigón, y acompañó un memorándum de su Director de Obras. La Contraloría resolvió no acoger la solicitud, por cuanto el servicio no aportó antecedentes nuevos que no hubieran sido ponderados al emitirse el dictamen.