La Contraloría General de la República conoció una solicitud de reconsideración present…
Dictamen · Contraloría General de la República · 2011
Resumen
La Contraloría General de la República conoció una solicitud de reconsideración presentada por un representante de una empresa constructora contratista de obra pública, que buscaba revertir el oficio N° 45.014, de 2007. Ese oficio había devuelto sin tramitar una resolución de la Dirección de Vialidad que disponía el pago de mayores gastos generales por aumentos de plazo, al no advertirse la relación entre las causales de los aumentos y las modificaciones de obras del contrato. La empresa alegaba que los atrasos derivaron de trabajos de una empresa sanitaria y no de hechos propios. El órgano contralor no acogió la solicitud, por haberse presentado de manera extemporánea, luego de casi tres años desde la emisión del oficio, y además porque en sus alegaciones el interesado no aportó antecedentes que permitieran modificar lo resuelto.
Normas citadas
dto 15/92 moopp art/139
dto 15/92 moopp art/140
ContraloríaCGRdictamen
Preguntas frecuentes
¿Puede la Contraloría reconsiderar un oficio que devolvió sin tramitar un decreto de pago de mayores gastos generales por aumentos de plazo en una obra pública?
En este caso, la Contraloría no acogió la solicitud de reconsideración porque se presentó de manera extemporánea, casi tres años después del oficio, y además el interesado no aportó antecedentes que permitieran modificar lo resuelto.
¿Se pagan mayores gastos generales por aumentos de plazo si los atrasos en una obra pública se deben a trabajos de un tercero, como una empresa sanitaria?
En este caso, el organismo no se pronunció sobre el fondo, ya que rechazó la reconsideración por extemporánea y por falta de nuevos antecedentes, sin acoger el argumento de que los atrasos derivaban de trabajos de una empresa sanitaria.
¿Qué plazo tiene un contratista para pedir a la Contraloría que reconsidere un oficio de devolución de un decreto de pago en obras públicas?
En este caso, la Contraloría sostuvo que la solicitud fue extemporánea por haberse presentado casi tres años después de emitido el oficio, lo que impidió revisar lo resuelto.
Con tu cuenta ves el rol de la causa, la fecha, las partes y el texto íntegro, y puedes analizarlo con inteligencia artificial. Crear la cuenta es gratis y trae 3 créditos de regalo, unas 10 consultas, sin tarjeta de crédito.
Dictamen · Contraloría General de la República · 2014
Constitucional AI es inteligencia artificial legal para abogados en Chile: busca en sentencias, dictámenes y oficios y responde citando sus fuentes. Conoce cómo funciona
Resumen referencial elaborado a partir de documentos públicos chilenos. Los nombres de las personas se reducen a iniciales. Tiene carácter informativo, puede contener imprecisiones y no constituye asesoría legal.