La Contraloría General de la República rechazó la solicitud de reconsideración del dict…
Dictamen · Contraloría General de la República · 2016
Resumen
La Contraloría General de la República rechazó la solicitud de reconsideración del dictamen N° 64.608, de 2015, que se refería a la aplicación de multas por atraso en la entrega de obras de ciertos contratos. El dictamen original había establecido que la responsabilidad por obtener permisos y aprobaciones recaía en la contratista, desestimó reclamos sobre el inspector técnico de obras y el atraso en la entrega de terrenos por falta de antecedentes, y ordenó al municipio rectificar las multas descontando atrasos específicos. La Contraloría consideró que las alegaciones de la solicitud eran una reiteración de planteamientos ya atendidos, sin nuevos antecedentes que justificaran variar lo resuelto.
Normas citadas
Oficio N° 100
ContraloríaCGRdictamen
Preguntas frecuentes
¿Puede un municipio volver a discutir ante la Contraloría una multa por atraso en obras si ya se resolvió el caso?
En este caso, la Contraloría rechazó la solicitud de reconsideración porque sus alegaciones reiteraban planteamientos ya atendidos y no traían nuevos antecedentes que justificaran variar lo resuelto.
¿Quién responde por obtener los permisos y aprobaciones en un contrato de obras públicas con multas por atraso?
En este caso, la Contraloría sostuvo que la responsabilidad por obtener permisos y aprobaciones recae en la contratista, por lo que el municipio debía rectificar las multas descontando solo los atrasos específicos.
¿Se pueden cobrar multas por atraso en la entrega de obras si el terreno no fue entregado a tiempo por falta de antecedentes?
En este caso, la Contraloría desestimó los reclamos sobre el atraso en la entrega de terrenos por falta de antecedentes, según lo resuelto en el dictamen original que se buscó reconsiderar.
Con tu cuenta ves el rol de la causa, la fecha, las partes y el texto íntegro, y puedes analizarlo con inteligencia artificial. Crear la cuenta es gratis y trae 3 créditos de regalo, unas 10 consultas, sin tarjeta de crédito.
Dictamen · Contraloría General de la República · 2016
Constitucional AI es inteligencia artificial legal para abogados en Chile: busca en sentencias, dictámenes y oficios y responde citando sus fuentes. Conoce cómo funciona
Resumen referencial elaborado a partir de documentos públicos chilenos. Los nombres de las personas se reducen a iniciales. Tiene carácter informativo, puede contener imprecisiones y no constituye asesoría legal.