La Contraloría General de la República determinó que Carabineros de Chile debe dejar si…
Dictamen · Contraloría General de la República · 2015
Resumen
La Contraloría General de la República determinó que Carabineros de Chile debe dejar sin efecto la multa impuesta a un proveedor por el atraso en la entrega de 302 chalecos antibalas, ya que el retraso fue causado por un error de la propia institución al emitir la carta de crédito, prohibiendo transbordos y embarques parciales en contra del contrato. El tribunal señaló que no corresponde trasladar al contratista una obligación que era de la Administración, y que el proveedor incluso intentó corregir el error antes del vencimiento del plazo original. Al modificarse la carta de crédito el 31 de enero de 2014, el nuevo plazo de 45 días corridos comenzó a correr desde esa fecha, por lo que la entrega realizada el 6 de febrero no justificaba la multa.
ContraloríaCGRdictamen
Preguntas frecuentes
¿Puede la Administración del Estado cobrar una multa por atraso si el retraso fue causado por un error suyo en el contrato?
En este caso, la Contraloría General de la República determinó que no, porque el atraso se debió a un error de Carabineros al emitir la carta de crédito, y no corresponde trasladar al contratista una obligación que era de la Administración. Por ello, ordenó dejar sin efecto la multa.
¿Cómo se cuenta el plazo de entrega cuando la Administración modifica la carta de crédito después del vencimiento original?
Según este dictamen, cuando la carta de crédito fue modificada, el nuevo plazo de 45 días corridos comenzó a correr desde la fecha de esa modificación. Con ese cómputo, la entrega realizada posteriormente no justificaba la multa.
¿Influye en la responsabilidad del proveedor haber intentado corregir un error de la Administración antes del vencimiento del plazo?
Sí, en este caso la Contraloría consideró que el proveedor intentó corregir el error antes del vencimiento del plazo original, lo que fue un antecedente relevante para dejar sin efecto la multa impuesta por atraso.
Con tu cuenta ves el rol de la causa, la fecha, las partes y el texto íntegro, y puedes analizarlo con inteligencia artificial. Crear la cuenta es gratis y trae 3 créditos de regalo, unas 10 consultas, sin tarjeta de crédito.
Dictamen · Contraloría General de la República · 2015
Constitucional AI es inteligencia artificial legal para abogados en Chile: busca en sentencias, dictámenes y oficios y responde citando sus fuentes. Conoce cómo funciona
Resumen referencial elaborado a partir de documentos públicos chilenos. Los nombres de las personas se reducen a iniciales. Tiene carácter informativo, puede contener imprecisiones y no constituye asesoría legal.