La Contraloría General de la República se pronunció sobre la procedencia del pago de ma…
Dictamen · Contraloría General de la República · 2011
Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre la procedencia del pago de mayores gastos generales a un contratista por la paralización de una obra municipal ejecutada en la comuna de Paine. Las Bases Administrativas Generales de la licitación remiten supletoriamente al Reglamento para Contratos de Obras Públicas del Ministerio de Obras Públicas. Su artículo 148 permite a la administración ordenar la paralización de la obra por falta de fondos o por necesidades del servicio, debiendo indemnizar al contratista conforme al artículo 147, que regula el pago de mayores gastos generales proporcionales al aumento de plazo. En el caso, la obra permaneció paralizada por orden de la Administración para realizar estudios estructurales que determinaran los daños causados por el terremoto de 2010. Por ello, el organismo concluyó que el municipio debe indemnizar los mayores gastos generales derivados de dicha paralización, en los términos del artículo 147.
Normas citadas
Dto 75/2004 moopp art/148
dto 75/2004 moopp art/147
ContraloríaCGRdictamen
Preguntas frecuentes
¿Procede el pago de mayores gastos generales al contratista si la administración ordena paralizar una obra de contrato público?
En este caso, la Contraloría General de la República concluyó que sí procede. Si la Administración ordena la paralización de la obra, debe indemnizar al contratista los mayores gastos generales derivados de la paralización, conforme al artículo 147 del Reglamento de Contratos de Obras Públicas del MOP.
¿Cuándo puede la Administración ordenar la paralización de una obra pública contratada?
Según el dictamen, el artículo 148 del Reglamento de Contratos de Obras Públicas permite a la Administración ordenar la paralización por falta de fondos o por necesidades del servicio. En este caso, la obra se paralizó para realizar estudios estructurales que determinaran los daños causados por el terremoto de 2010.
¿Aplica el Reglamento de Contratos de Obras Públicas del MOP a licitaciones municipales?
En este caso, la Contraloría constató que las Bases Administrativas Generales de la licitación remiten supletoriamente al Reglamento para Contratos de Obras Públicas del MOP. Por eso, sus normas sobre paralización y pago de gastos generales se aplicaron a la obra municipal.
Con tu cuenta ves el rol de la causa, la fecha, las partes y el texto íntegro, y puedes analizarlo con inteligencia artificial. Crear la cuenta es gratis y trae 3 créditos de regalo, unas 10 consultas, sin tarjeta de crédito.
Dictamen · Contraloría General de la República · 2016
Constitucional AI es inteligencia artificial legal para abogados en Chile: busca en sentencias, dictámenes y oficios y responde citando sus fuentes. Conoce cómo funciona
Resumen referencial elaborado a partir de documentos públicos chilenos. Los nombres de las personas se reducen a iniciales. Tiene carácter informativo, puede contener imprecisiones y no constituye asesoría legal.