La Contraloría General de la República se pronunció sobre el pago de la indemnización p…
Dictamen · Contraloría General de la República · 2015
Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre el pago de la indemnización por mayores gastos generales en el contrato de construcción del Centro Cultural de Melipilla. El dictamen distingue entre los períodos de ampliación de plazo: respecto de 28 días fundados en aumentos de obras y labores extraordinarias para ajustar el sello de fundación, no procede el pago por no existir habilitación normativa. En cambio, respecto del aumento de 240 días aprobado por decreto alcaldicio, originado en omisiones, contradicciones y elementos discontinuados del proyecto atribuibles a la Administración, no advierte impedimento jurídico para indemnizar. En consecuencia, ordena al Gobierno Regional asumir el pago de esas compensaciones, por ser la entidad encargada del financiamiento del proyecto, debiendo informar a la Unidad de Seguimiento en un plazo de 10 días.
Normas citadas
dto 75/2004 MOOPP art/146
dto 75/2004 MOOPP art/147
ContraloríaCGRdictamen
Preguntas frecuentes
¿Procede el pago de mayores gastos generales en un contrato de obra pública cuando se aprueba una ampliación de plazo?
En este caso, la Contraloría General sostuvo que depende del origen de la ampliación: no procede el pago de los 28 días fundados en aumentos de obras y labores extraordinarias, por no existir habilitación normativa, pero no advirtió impedimento para indemnizar los 240 días originados en omisiones y contradicciones del proyecto atribuibles a la Administración.
¿Quién debe pagar las indemnizaciones por mayores gastos generales en un contrato de construcción municipal financiado por un gobierno regional?
En este caso, la Contraloría ordenó al Gobierno Regional asumir el pago de las compensaciones reconocidas, por ser la entidad encargada del financiamiento del proyecto, debiendo informar a la Unidad de Seguimiento en un plazo de 10 días.
¿Qué efecto tienen las omisiones o contradicciones del proyecto de obra pública en la responsabilidad de pagar gastos generales al contratista?
En este caso, la Contraloría sostuvo que los períodos de ampliación originados en omisiones, contradicciones y elementos discontinuados del proyecto, atribuibles a la Administración, no presentan impedimento jurídico para ser indemnizados.
Con tu cuenta ves el rol de la causa, la fecha, las partes y el texto íntegro, y puedes analizarlo con inteligencia artificial. Crear la cuenta es gratis y trae 3 créditos de regalo, unas 10 consultas, sin tarjeta de crédito.
Dictamen · Contraloría General de la República · 2025
Constitucional AI es inteligencia artificial legal para abogados en Chile: busca en sentencias, dictámenes y oficios y responde citando sus fuentes. Conoce cómo funciona
Resumen referencial elaborado a partir de documentos públicos chilenos. Los nombres de las personas se reducen a iniciales. Tiene carácter informativo, puede contener imprecisiones y no constituye asesoría legal.