La Contraloría General de la República se pronunció sobre el cobro de multas por atraso…
Dictamen · Contraloría General de la República · 2018
Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre el cobro de multas por atraso en un contrato de obras celebrado con la Dirección de Bienestar de Carabineros de Chile. El servicio había fijado como término del contrato el 31 de diciembre de 2014 y consideró en mora al contratista desde esa fecha. El organismo constató que el propio servicio había calificado como hecho fortuito, no imputable al contratista, la circunstancia que impidió ejecutar los trabajos entre el 2 de diciembre de 2014 y el 12 de enero de 2015, y que correspondía otorgar un aumento de plazo. Por ello, concluyó que resultaba inconciliable considerar en mora al contratista en esa fecha. Ordenó a la Dirección regularizar la situación, dejando sin efecto la resolución que cobraba multas por atraso y retenía estados de pago, e informar las medidas adoptadas en quince días.
Normas citadas
Resolución exenta N° 373, de 2015
Resolución exenta N° 91, de 2017
Resolución exenta N° 373
ContraloríaCGRdictamen
Preguntas frecuentes
¿Puede un servicio público cobrar multas por atraso en un contrato de obras si él mismo reconoció un hecho fortuito que impidió ejecutar los trabajos?
No. En este caso, la Contraloría General de la República constató que el propio servicio había calificado como hecho fortuito, no imputable al contratista, la circunstancia que impidió ejecutar los trabajos, por lo que correspondía otorgar un aumento de plazo y resultaba inconciliable considerar en mora al contratista.
¿Qué debe hacer un servicio si cobró multas por atraso indebidas a un contratista de obras públicas?
En este caso, la Contraloría ordenó a la Dirección regularizar la situación, dejando sin efecto la resolución que cobraba multas por atraso y retenía estados de pago, e informar las medidas adoptadas en quince días.
¿Procede otorgar aumento de plazo en un contrato de obras cuando un hecho fortuito impide la ejecución de los trabajos?
Sí, según este dictamen. La Contraloría sostuvo que, reconocido el hecho fortuito que impidió ejecutar los trabajos durante un período determinado, correspondía otorgar un aumento de plazo al contratista.
Con tu cuenta ves el rol de la causa, la fecha, las partes y el texto íntegro, y puedes analizarlo con inteligencia artificial. Crear la cuenta es gratis y trae 3 créditos de regalo, unas 10 consultas, sin tarjeta de crédito.
Dictamen · Contraloría General de la República · 2015
Constitucional AI es inteligencia artificial legal para abogados en Chile: busca en sentencias, dictámenes y oficios y responde citando sus fuentes. Conoce cómo funciona
Resumen referencial elaborado a partir de documentos públicos chilenos. Los nombres de las personas se reducen a iniciales. Tiene carácter informativo, puede contener imprecisiones y no constituye asesoría legal.