La Contraloría General de la República se pronunció sobre la aplicación de multas por a…
Dictamen · Contraloría General de la República · 2012
Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre la aplicación de multas por atraso en la ejecución de la obra de reposición de una tenencia de Carabineros en Chacao, adjudicada a una constructora mediante licitación pública. Consultada la Dirección del organismo sobre el período computable para la multa, el dictamen concluyó que no corresponde incluir el tiempo del procedimiento administrativo de recepción de las obras, conforme a criterio previo del mismo organismo. Asimismo, determinó que tampoco procede sancionar con multa el tiempo que el contratista empleó en subsanar observaciones formuladas en la recepción provisoria con observaciones, pues las bases no contemplaban esa sanción en ese caso, sino la retención prevista en el reglamento de ejecución de obras policiales. En consecuencia, ordenó a la Dirección adoptar las medidas para subsanar ambas situaciones.
Normas citadas
Dto 294/95 defen art/129
ContraloríaCGRdictamen
Preguntas frecuentes
¿Se puede cobrar multa por atraso en una obra pública si el retraso se debe al procedimiento de recepción de las obras?
En este caso, la Contraloría General de la República concluyó que no corresponde incluir en el período computable para la multa el tiempo del procedimiento administrativo de recepción de las obras, conforme a criterio previo del mismo organismo.
¿Procede multar al contratista por el tiempo que demora en subsanar observaciones hechas en una recepción provisoria con observaciones?
En este caso, la Contraloría determinó que no procede sancionar con multa ese tiempo, porque las bases no contemplaban esa sanción para este supuesto, sino la retención prevista en el reglamento de ejecución de obras policiales.
¿Qué debe hacer la Administración cuando aplica multas que no corresponden en un contrato de obra pública?
En este caso, la Contraloría ordenó a la Dirección adoptar las medidas necesarias para subsanar ambas situaciones, es decir, las multas que no correspondían según el dictamen.
Con tu cuenta ves el rol de la causa, la fecha, las partes y el texto íntegro, y puedes analizarlo con inteligencia artificial. Crear la cuenta es gratis y trae 3 créditos de regalo, unas 10 consultas, sin tarjeta de crédito.
Dictamen · Contraloría General de la República · 2014
Constitucional AI es inteligencia artificial legal para abogados en Chile: busca en sentencias, dictámenes y oficios y responde citando sus fuentes. Conoce cómo funciona
Resumen referencial elaborado a partir de documentos públicos chilenos. Los nombres de las personas se reducen a iniciales. Tiene carácter informativo, puede contener imprecisiones y no constituye asesoría legal.