La Contraloría General de la República rechazó la solicitud de reconsideración presenta…
Dictamen · Contraloría General de la República · 2015
Resumen
La Contraloría General de la República rechazó la solicitud de reconsideración presentada contra el dictamen N° 49.447, de 2015, en un contrato de obras de la Municipalidad de Pudahuel. El recurrente cuestionaba la aplicación de multas y la liquidación del contrato, pero no acompañó antecedentes que alteraran lo concluido, ya que a la fecha de término del plazo las obras seguían inconclusas. El organismo estimó ajustada a las bases administrativas la multa por atraso, limitada al 15% del valor del contrato. Además, ordenó a la municipalidad adoptar a la brevedad medidas para solucionar las obras efectivamente ejecutadas, regularizar el aumento de plazo y agilizar el procedimiento disciplinario, debiendo informar en diez días.
Normas citadas
Oficio N° 1.600
ContraloríaCGRdictamen
Preguntas frecuentes
¿Procede la reconsideración de un dictamen de la Contraloría si no se acompañan antecedentes nuevos que alteren lo resuelto?
En este caso, la Contraloría General rechazó la solicitud de reconsideración porque el recurrente no presentó antecedentes que alteraran lo concluido, dado que a la fecha de término del plazo las obras seguían inconclusas.
¿Es válida una multa por atraso en un contrato de obras municipales si está limitada al 15% del valor del contrato?
En este caso, la Contraloría estimó ajustada a las bases administrativas la multa por atraso aplicada por la Municipalidad de Pudahuel, la que se encuentra limitada al 15% del valor del contrato.
¿Qué debe hacer una municipalidad cuando las obras de un contrato quedaron inconclusas tras vencer el plazo?
En este caso, la Contraloría ordenó a la municipalidad adoptar a la brevedad medidas para solucionar las obras efectivamente ejecutadas, regularizar el aumento de plazo y agilizar el procedimiento disciplinario, informando en diez días.
Con tu cuenta ves el rol de la causa, la fecha, las partes y el texto íntegro, y puedes analizarlo con inteligencia artificial. Crear la cuenta es gratis y trae 3 créditos de regalo, unas 10 consultas, sin tarjeta de crédito.
Dictamen · Contraloría General de la República · 2016
Constitucional AI es inteligencia artificial legal para abogados en Chile: busca en sentencias, dictámenes y oficios y responde citando sus fuentes. Conoce cómo funciona
Resumen referencial elaborado a partir de documentos públicos chilenos. Los nombres de las personas se reducen a iniciales. Tiene carácter informativo, puede contener imprecisiones y no constituye asesoría legal.