Constitucional AIIniciar sesión
Inicio›Jurisprudencia›Derecho administrativo
Administrativo

La Contraloría General de la República no acogió la solicitud de reconsideración del di…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2015

Resumen

La Contraloría General de la República no acogió la solicitud de reconsideración del dictamen N° 60.158 de 2015, relativo al contrato de mejoramiento del Parque Colón en la comuna de San Bernardo, suscrito por la Municipalidad de San Bernardo. Se determinó que hubo una entrega anticipada de los trabajos al uso público, lo que exime al contratista de multas por atrasos desde ese momento, pero sin perjuicio de su responsabilidad por mala construcción o materiales deficientes. Además, las obras extraordinarias ejecutadas por instrucción municipal sin autorización del Gobierno Regional deben ser pagadas por el municipio para evitar un enriquecimiento sin causa. No se accedió al pago de mayores gastos generales por aumentos de plazo, al no aportarse nuevos antecedentes. Finalmente, se reiteró al municipio informar en 5 días los motivos de los aumentos de plazo, recepción parcial, entrega anticipada y tareas de cuidado ejecutadas por el contratista.

ContraloríaCGRdictamen

Preguntas frecuentes

¿Qué pasa con las multas por atraso si el municipio ya usaba el espacio antes de terminar la obra?

En este caso, la Contraloría sostuvo que hubo una entrega anticipada de los trabajos al uso público, por lo que el contratista queda eximido de multas por atrasos desde ese momento, sin perjuicio de su responsabilidad por mala construcción o materiales deficientes.

¿Debe el municipio pagar obras extraordinarias que ordenó sin autorización del Gobierno Regional?

En este caso, la Contraloría determinó que las obras extraordinarias ejecutadas por instrucción municipal sin autorización del Gobierno Regional deben ser pagadas por el municipio, para evitar un enriquecimiento sin causa.

¿Procede el pago de mayores gastos generales por aumentos de plazo en un contrato de obra pública?

En este caso, la Contraloría no accedió al pago de mayores gastos generales por aumentos de plazo, porque no se aportaron nuevos antecedentes en la reconsideración.

Más jurisprudencia de derecho administrativo de 2015 →

Lee el documento completo

Con tu cuenta ves el rol de la causa, la fecha, las partes y el texto íntegro, y puedes analizarlo con inteligencia artificial. Crear la cuenta es gratis y trae 3 créditos de regalo, unas 10 consultas, sin tarjeta de crédito.

Ver el documento completoYa tengo cuenta

La IA lo lee completo y te responde citando el fallo y la jurisprudencia relacionada.

Te pedimos crear una cuenta gratis para responderte.

Jurisprudencia relacionada

  • La Contraloría General de la República rechazó la solicitud de reconsideración del Gobi…

    Dictamen · Contraloría General de la República · 2016

  • La Contraloría General de la República resolvió no reconsiderar sus dictámenes N°s 1.96…

    Dictamen · Contraloría General de la República · 2015

  • La Contraloría General de la República rechazó la solicitud de reconsideración presenta…

    Dictamen · Contraloría General de la República · 2015

  • La Contraloría General de la República se pronunció sobre una solicitud de reconsiderac…

    Dictamen · Contraloría General de la República · 2014

  • La Contraloría General de la República se pronunció sobre una solicitud de reconsiderac…

    Dictamen · Contraloría General de la República · 2016

Constitucional AI es inteligencia artificial legal para abogados en Chile: busca en sentencias, dictámenes y oficios y responde citando sus fuentes. Conoce cómo funciona

Resumen referencial elaborado a partir de documentos públicos chilenos. Los nombres de las personas se reducen a iniciales. Tiene carácter informativo, puede contener imprecisiones y no constituye asesoría legal.