La Contraloría General de la República se pronunció sobre una reclamación de una empres…
Dictamen · Contraloría General de la República · 2016
Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre una reclamación de una empresa contratista del Servicio de Vivienda y Urbanización (SERVIU) Metropolitano, relativa a mayores gastos generales por la falta de entrega parcial de terrenos. El SERVIU había rechazado indemnizaciones, atribuyendo los atrasos a la contratista. Sin embargo, la Contraloría determinó que el atraso en la entrega total de los terrenos incidió en el programa de trabajo, lo que se corroboró con el aumento de plazo y reprogramaciones aprobadas. En consecuencia, ordenó al SERVIU ajustar su actuación, aumentando el plazo del contrato en proporción al atraso e indemnizando a la contratista según los artículos 90 y 92 del Reglamento de Contratos de Obras Públicas, debiendo informar a la Contraloría en un plazo de 10 días.
Normas citadas
dto 236/2002 vivie art/92 inc/2
dto 236/2002 vivie art/90
ContraloríaCGRdictamen
Preguntas frecuentes
¿Procede indemnizar a un contratista por mayores gastos generales si la entidad mandante no entregó oportunamente los terrenos de la obra?
En este caso, la Contraloría General de la República determinó que el atraso en la entrega de los terrenos incidió en el programa de trabajo, por lo que ordenó al SERVIU aumentar el plazo del contrato en proporción al atraso e indemnizar a la contratista según los artículos 90 y 92 del Decreto.
¿Puede un servicio de vivienda rechazar indemnizaciones a un contratista atribuyéndole los atrasos en una obra pública?
En este caso, la Contraloría no aceptó que el SERVIU atribuyera los atrasos a la contratista, pues constató que la falta de entrega de terrenos afectó el programa de trabajo, lo que se corroboró con los aumentos de plazo y reprogramaciones aprobadas.
¿Qué efectos tiene un dictamen de Contraloría que ordena a un SERVIU corregir su actuación en un contrato de obra pública?
En este caso, la Contraloría ordenó al SERVIU Metropolitano ajustar su actuación y le exigió informar el cumplimiento en un plazo de 10 días, con el fin de regularizar el contrato y pagar las indemnizaciones correspondientes.
Con tu cuenta ves el rol de la causa, la fecha, las partes y el texto íntegro, y puedes analizarlo con inteligencia artificial. Crear la cuenta es gratis y trae 3 créditos de regalo, unas 10 consultas, sin tarjeta de crédito.
Dictamen · Contraloría General de la República · 2016
Constitucional AI es inteligencia artificial legal para abogados en Chile: busca en sentencias, dictámenes y oficios y responde citando sus fuentes. Conoce cómo funciona
Resumen referencial elaborado a partir de documentos públicos chilenos. Los nombres de las personas se reducen a iniciales. Tiene carácter informativo, puede contener imprecisiones y no constituye asesoría legal.