La Contraloría General de la República desestimó la solicitud de reconsideración presen…
Dictamen · Contraloría General de la República · 2015
Resumen
La Contraloría General de la República desestimó la solicitud de reconsideración presentada por el SERVIU en contra de un dictamen que ratificó la procedencia de una indemnización por mayores gastos generales asociados a la ampliación de plazo de una obra de reparación de cuatro edificios. El organismo sostuvo que no se aportaron nuevos antecedentes que justificaran modificar lo resuelto, descartó que el asunto tuviera naturaleza litigiosa y rechazó la petición subsidiaria de calcular los mayores gastos de forma proporcional por etapa o sector, debido a que el contrato no consideró el desarrollo parcializado de los trabajos. En consecuencia, se ratificó íntegramente el dictamen impugnado.
Normas citadas
dto 236/2002 VIVIE art/92
dto 236/2002 VIVIE art/90
ContraloríaCGRdictamen
Preguntas frecuentes
¿Procede indemnizar mayores gastos generales por la ampliación del plazo de una obra de reparación de edificios bajo el DS ?
En este caso, la Contraloría General de la República ratificó la procedencia de la indemnización por mayores gastos generales asociados a la ampliación de plazo de la obra, al desestimar la reconsideración del SERVIU por falta de nuevos antecedentes.
¿Puede la Contraloría revisar de nuevo un dictamen que ya resolvió un asunto de obras públicas si se presentan argumentos nuevos?
En este caso, la Contraloría sostuvo que no se aportaron nuevos antecedentes que justificaran modificar lo resuelto, por lo que rechazó la solicitud de reconsideración y mantuvo íntegramente el dictamen impugnado.
¿Se pueden calcular los mayores gastos generales de forma proporcional por etapa o sector en un contrato de obra?
En este caso, la Contraloría rechazó la petición de calcular los mayores gastos de forma proporcional por etapa o sector, porque el contrato no consideró el desarrollo parcializado de los trabajos.
Con tu cuenta ves el rol de la causa, la fecha, las partes y el texto íntegro, y puedes analizarlo con inteligencia artificial. Crear la cuenta es gratis y trae 3 créditos de regalo, unas 10 consultas, sin tarjeta de crédito.
Dictamen · Contraloría General de la República · 2018
Constitucional AI es inteligencia artificial legal para abogados en Chile: busca en sentencias, dictámenes y oficios y responde citando sus fuentes. Conoce cómo funciona
Resumen referencial elaborado a partir de documentos públicos chilenos. Los nombres de las personas se reducen a iniciales. Tiene carácter informativo, puede contener imprecisiones y no constituye asesoría legal.