La Contraloría General de la República se pronunció sobre la procedencia de indemnizar…
Dictamen · Contraloría General de la República · 2018
Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre la procedencia de indemnizar mayores gastos generales por aumentos de plazo en un contrato de obra del Servicio de Vivienda y Urbanización Metropolitano (SERVIU). Tras un hallazgo arqueológico, que las partes calificaron como caso fortuito, la paralización no era imputable a ninguno de ellos, por lo que el organismo concluyó que no correspondía indemnizar ese periodo, aunque sí un aumento de plazo. Sin embargo, constató que el Consejo de Monumentos Nacionales requirió actividades al SERVIU para autorizar la reanudación, que consideró insuficiente la información entregada y que el contratista solo pudo reanudar sus labores el 9 de julio de 2018. Por ello, estimó que esa demora no constituía caso fortuito sino una circunstancia especial de los artículos 89 y 90, y ordenó al SERVIU pagar los mayores gastos generales del periodo comprendido entre el 28 de febrero y el 9 de julio de 2018, informando a la Contraloría Regional Metropolitana de Santiago en 15 días.
Con tu cuenta ves el rol de la causa, la fecha, las partes y el texto íntegro, y puedes analizarlo con inteligencia artificial. Crear la cuenta es gratis y trae 3 créditos de regalo, unas 10 consultas, sin tarjeta de crédito.
Dictamen · Contraloría General de la República · 2016
Constitucional AI es inteligencia artificial legal para abogados en Chile: busca en sentencias, dictámenes y oficios y responde citando sus fuentes. Conoce cómo funciona
Resumen referencial elaborado a partir de documentos públicos chilenos. Los nombres de las personas se reducen a iniciales. Tiene carácter informativo, puede contener imprecisiones y no constituye asesoría legal.