La Contraloría General de la República se pronuncia sobre la actuación del Servicio de…
Dictamen · Contraloría General de la República · 2018
Resumen
La Contraloría General de la República se pronuncia sobre la actuación del Servicio de Vivienda y Urbanización (SERVIU) de la Región del Libertador General Bernardo O'Higgins en relación con los aumentos de plazo y pagos de mayores gastos generales en un contrato de obras. El ente contralor determina que la resolución del SERVIU que autorizó dichas ampliaciones carece de motivación suficiente, pues no se funda en antecedentes técnicos que justifiquen las prórrogas ni las indemnizaciones, incumpliendo los artículos 89 y 90 del decreto N° 236, de 2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Además, constata que el SERVIU no ha acatado dictámenes previos de la Contraloría Regional, los cuales son obligatorios y vinculantes. En consecuencia, ordena al SERVIU adoptar medidas para cumplir lo instruido y establecer las responsabilidades administrativas por el incumplimiento, debiendo informar a la Contraloría Regional en un plazo de 10 días.
Normas citadas
dto 236/2002 Vivie art/89
dto 236/2002 Vivie art/90
ContraloríaCGRdictamengenera jurisprudencia
Preguntas frecuentes
¿Qué exige la normativa para autorizar aumentos de plazo y mayores gastos generales en un contrato de obras de vivienda?
En este caso, la Contraloría sostuvo que la resolución del SERVIU que autorizó las ampliaciones de plazo y los pagos de mayores gastos generales carece de motivación suficiente, porque no se funda en antecedentes técnicos que justifiquen esas prórrogas ni las indemnizaciones, incumpliendo los artículos 89 y 90 del decreto N° 236, de 2002.
¿Son obligatorios los dictámenes de la Contraloría Regional para un Serviu?
En este caso, la Contraloría constató que el SERVIU no acató dictámenes previos de la Contraloría Regional, los que calificó de obligatorios y vinculantes, y por ello ordenó adoptar medidas para cumplir lo instruido.
¿Qué consecuencias tiene para un Serviu no cumplir lo instruido por la Contraloría en materia de contratos de obras?
En este caso, la Contraloría ordenó al SERVIU adoptar medidas para cumplir lo instruido, establecer las responsabilidades administrativas por el incumplimiento e informar a la Contraloría Regional en un plazo de 10 días.
Con tu cuenta ves el rol de la causa, la fecha, las partes y el texto íntegro, y puedes analizarlo con inteligencia artificial. Crear la cuenta es gratis y trae 3 créditos de regalo, unas 10 consultas, sin tarjeta de crédito.
Dictamen · Contraloría General de la República · 2019
Constitucional AI es inteligencia artificial legal para abogados en Chile: busca en sentencias, dictámenes y oficios y responde citando sus fuentes. Conoce cómo funciona
Resumen referencial elaborado a partir de documentos públicos chilenos. Los nombres de las personas se reducen a iniciales. Tiene carácter informativo, puede contener imprecisiones y no constituye asesoría legal.