La Contraloría General de la República analizó un reclamo de una empresa contratista de…
Dictamen · Contraloría General de la República · 2019
Resumen
La Contraloría General de la República analizó un reclamo de una empresa contratista de obras públicas que solicitaba el pago adicional de ciertos trabajos realizados en el marco de un contrato de la Dirección de Obras Portuarias del MOP. El organismo concluyó que la disposición y habilitación del terreno para la instalación de faenas y la obtención de permisos para construir la nave eran obligaciones de cargo de la contratista según las bases de licitación, por lo que dichos trabajos estaban comprendidos en el precio pactado y no procedía pagarlos como adicional. Respecto de la multa por atraso, el rechazo de etapas y el término anticipado del contrato, la Contraloría se abstuvo de pronunciarse por ahora, porque los reclamos presentados ante la DOP aún estaban pendientes de resolución, sin perjuicio de que la empresa pueda solicitar un pronunciamiento posterior.
Con tu cuenta ves el rol de la causa, la fecha, las partes y el texto íntegro, y puedes analizarlo con inteligencia artificial. Crear la cuenta es gratis y trae 3 créditos de regalo, unas 10 consultas, sin tarjeta de crédito.
Dictamen · Contraloría General de la República · 2015
Constitucional AI es inteligencia artificial legal para abogados en Chile: busca en sentencias, dictámenes y oficios y responde citando sus fuentes. Conoce cómo funciona
Resumen referencial elaborado a partir de documentos públicos chilenos. Los nombres de las personas se reducen a iniciales. Tiene carácter informativo, puede contener imprecisiones y no constituye asesoría legal.