El SERVIU demandó a la Municipalidad de Antofagasta por daño extracontractual derivado…
Sentencia · Juzgado de Letras · 2024
Resumen
El SERVIU demandó a la Municipalidad de Antofagasta por daño extracontractual derivado de la paralización de obras viales. La obra "Mejoramiento Avenida Ejército entre H.Á.R. 28" fue licitada públicamente (LP N° ) y ejecutada por TAPUSA S.A. La Dirección de Obras Municipales interpuso una denuncia contra la empresa mandataria que causó atrasos en la ejecución. El tribunal acogió la demanda condenando a la Municipalidad a pagar $458.305.984 como daño emergente, más reajustes de IPC e intereses desde que la sentencia quede firme.
Normas citadas
Decreto N° 355 (V. y U.)
Decreto N° 236 (V. y U.)
Ley 18.575 Orgánica Constitucional sobre Bases Generales de la Administración del Estado
DFL 1 - Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades
Artículo 162 del Código de Procedimiento Civil
responsabilidad extracontractualdaño patrimonialobras públicaslicitación públicaadministración del estadomunicipalidadSERVIUindemnización
Lee el documento completo
Con tu cuenta ves el rol de la causa, la fecha, las partes y el texto íntegro, y puedes analizarlo con inteligencia artificial. Crear la cuenta es gratis: 5 consultas y 5 créditos de regalo, sin tarjeta de crédito.
Constitucional AI es inteligencia artificial legal para abogados en Chile: busca en sentencias, dictámenes y oficios y responde citando sus fuentes. Conoce cómo funciona
Resumen referencial elaborado a partir de documentos públicos chilenos. Los nombres de las personas se reducen a iniciales. Tiene carácter informativo, puede contener imprecisiones y no constituye asesoría legal.