La Corte de Apelaciones de Antofagasta confirmó la sentencia de primera instancia que c…
Sentencia · Corte de Apelaciones · 2025
Resumen
La Corte de Apelaciones de Antofagasta confirmó la sentencia de primera instancia que condenó a la Municipalidad de Antofagasta a pagar $458.305.984 más reajustes e intereses al SERVIU por daño emergente. La paralización de obras en la Avenida Ejército fue ordenada por la Dirección de Obras Municipales basándose en la exigencia de un permiso de urbanización. Sin embargo, tanto la SEREMI de Vivienda como la Contraloría determinaron que se trataba de una obra de infraestructura, no de urbanización, por lo que estaba eximida de tal requisito. La Municipalidad argumentó que el retraso se debía a errores de diseño del proyecto, pero la sentencia estableció que la responsabilidad correspondía a la paralización injustificada de las obras. La Corte rechazó los argumentos de apelación y confirmó la condena con costas.
Normas citadas
Artículo 1.1.2 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción
Artículo 134 de la Ley General de Urbanismo y Construcción
Artículo 116 inciso 4° de la Ley General de Urbanismo y Construcción
Artículos 186 y siguientes del Código de Procedimiento Civil
responsabilidad municipalobras públicasdaño emergenteparalización de obraspermiso de urbanizacióninfraestructura vialindemnizaciónAvenida Ejército Antofagasta
Lee el documento completo
Con tu cuenta ves el rol de la causa, la fecha, las partes y el texto íntegro, y puedes analizarlo con inteligencia artificial. Crear la cuenta es gratis: 5 consultas y 5 créditos de regalo, sin tarjeta de crédito.
Constitucional AI es inteligencia artificial legal para abogados en Chile: busca en sentencias, dictámenes y oficios y responde citando sus fuentes. Conoce cómo funciona
Resumen referencial elaborado a partir de documentos públicos chilenos. Los nombres de las personas se reducen a iniciales. Tiene carácter informativo, puede contener imprecisiones y no constituye asesoría legal.