La Contraloría General de la República se pronunció sobre una solicitud relativa al con…
Dictamen · Contraloría General de la República · 2017
Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre una solicitud relativa al contrato "M.I.V.T. - P.L.C.", en el que se dispuso una ampliación de plazo de 365 días corridos por parte de la administración. El dictamen concluye que el aumento del plazo, equivalente a un 40,7% del término original, generó un mayor costo para la contratista que no era previsible al momento de formular su oferta. En virtud de los principios de buena fe, equilibrio económico de las prestaciones mutuas y prohibición de enriquecimiento sin causa, la Contraloría ordenó al SERVIU regularizar y pagar los mayores trabajos ejecutados, debiendo informar a la Contraloría Regional de La Araucanía en un plazo de 20 días.
Normas citadas
Resolución N° 101, de 2013
Resolución N° 2, de 2017
ContraloríaCGRdictamen
Preguntas frecuentes
¿Procede el pago de mayores costos a un contratista cuando la administración amplía el plazo de un contrato de obra pública en un porcentaje significativo?
En este dictamen, la Contraloría General de la República concluyó que una ampliación de plazo equivalente a un 40,7% del término original generó un mayor costo para la contratista que no era previsible al formular su oferta. Por ello ordenó al SERVIU regularizar y pagar los mayores trabajos ejecutados, en virtud de los principios de buena fe, equilibrio económico y prohibición de enriquecimiento sin causa.
¿Qué debe hacer el SERVIU tras un dictamen de la Contraloría que ordena pagar mayores trabajos en un contrato ampliado?
Según este dictamen, el SERVIU debe regularizar y pagar los mayores trabajos ejecutados por la contratista y luego informar a la Contraloría Regional de La Araucanía dentro de un plazo de 20 días.
¿Qué principios sustentan la obligación de la administración de compensar al contratista por una ampliación de plazo imprevisible?
En este caso, la Contraloría fundó su pronunciamiento en los principios de buena fe, equilibrio económico de las prestaciones mutuas y prohibición de enriquecimiento sin causa, considerando que el mayor costo no era previsible al momento de la oferta.
Con tu cuenta ves el rol de la causa, la fecha, las partes y el texto íntegro, y puedes analizarlo con inteligencia artificial. Crear la cuenta es gratis y trae 3 créditos de regalo, unas 10 consultas, sin tarjeta de crédito.
Dictamen · Contraloría General de la República · 2022
Constitucional AI es inteligencia artificial legal para abogados en Chile: busca en sentencias, dictámenes y oficios y responde citando sus fuentes. Conoce cómo funciona
Resumen referencial elaborado a partir de documentos públicos chilenos. Los nombres de las personas se reducen a iniciales. Tiene carácter informativo, puede contener imprecisiones y no constituye asesoría legal.