La Contraloría General de la República se pronunció sobre la reclamación de una empresa…
Dictamen · Contraloría General de la República · 2015
Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre la reclamación de una empresa constructora que pretendía el pago de mayores gastos generales por el retardo en la formalización de acuerdos modificatorios de un contrato de obra pública a suma alzada, correspondiente a la construcción de un hospital regional. El órgano concluyó que el solo retraso en formalizar esos acuerdos, cuya ejecución se realizó conforme al procedimiento previsto, no da derecho al pago de mayores gastos generales. Explicó que la cláusula novena del contrato exige que los aumentos de plazo no deriven de aumentos de obra ni de obras extraordinarias, y constató que los plazos otorgados se destinaron a la ejecución material de las modificaciones, cuyos gastos generales ya fueron pagados proporcionalmente conforme a las bases administrativas especiales. Por ello, la reclamación fue desestimada. Se ordenó la Administración adoptar medidas para que estos actos se emitan oportunamente.
Con tu cuenta ves el rol de la causa, la fecha, las partes y el texto íntegro, y puedes analizarlo con inteligencia artificial. Crear la cuenta es gratis y trae 3 créditos de regalo, unas 10 consultas, sin tarjeta de crédito.
Dictamen · Contraloría General de la República · 2019
Constitucional AI es inteligencia artificial legal para abogados en Chile: busca en sentencias, dictámenes y oficios y responde citando sus fuentes. Conoce cómo funciona
Resumen referencial elaborado a partir de documentos públicos chilenos. Los nombres de las personas se reducen a iniciales. Tiene carácter informativo, puede contener imprecisiones y no constituye asesoría legal.