Constitucional AIIniciar sesión
Inicio›Jurisprudencia›Derecho administrativo
Administrativo

La Contraloría General de la República analizó una solicitud de reconsideración de un o…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2013

Resumen

La Contraloría General de la República analizó una solicitud de reconsideración de un oficio de la Contraloría Regional de Aysén, presentada por el representante de una empresa contratista. La empresa pedía el pago de una indemnización por paralización de faenas y una corrección monetaria del saldo del contrato, argumentando que se buscaba mantener el equilibrio de los precios ofertados. El organismo recordó que las bases administrativas especiales de la licitación permiten paralizar obras por causas ajenas al contratista, pero establecen expresamente que este no puede reclamar indemnización por el tiempo de la paralización. Por ello, concluyó que la Administración no estaba habilitada para pagar esa indemnización. Respecto de los reajustes, precisó que los documentos del contrato no contemplan pago alguno por corrección monetaria, por lo que no procedía la actualización del saldo, ratificando lo resuelto por la sede regional. Además, ordenó al municipio adoptar medidas para la pronta continuación y término del contrato, informar a la Contraloría Regional en 15 días y cumplir con la instrucción de iniciar un procedimiento disciplinario por los hechos observados.

Normas citadas

  • Oficio N° 207, de 2013
ContraloríaCGRdictamen

Preguntas frecuentes

¿Procede pagar indemnización por paralización de faenas en un contrato de obra pública si las bases lo prohíben?

En este caso, la Contraloría sostuvo que, aunque las bases permiten paralizar obras por causas ajenas al contratista, establecen expresamente que este no puede reclamar indemnización por el tiempo de la paralización, por lo que la Administración no estaba habilitada para pagarla.

¿Puede un contratista exigir la corrección monetaria del saldo del contrato si los documentos contractuales no la contemplan?

En este caso, la Contraloría precisó que los documentos del contrato no contemplan pago alguno por corrección monetaria, por lo que no procedía actualizar el saldo, y ratificó lo resuelto por la sede regional.

¿Qué puede ordenar la Contraloría cuando un municipio actúa irregularmente en la ejecución de un contrato de obra?

En este caso, la Contraloría ordenó al municipio adoptar medidas para la pronta continuación y término del contrato, informar a la Contraloría Regional en 15 días e iniciar un procedimiento disciplinario por los hechos observados.

Más jurisprudencia de derecho administrativo de 2013 →

Lee el documento completo

Con tu cuenta ves el rol de la causa, la fecha, las partes y el texto íntegro, y puedes analizarlo con inteligencia artificial. Crear la cuenta es gratis y trae 3 créditos de regalo, unas 10 consultas, sin tarjeta de crédito.

Ver el documento completoYa tengo cuenta

La IA lo lee completo y te responde citando el fallo y la jurisprudencia relacionada.

Te pedimos crear una cuenta gratis para responderte.

Jurisprudencia relacionada

  • La Contraloría General de la República se pronunció sobre una solicitud de reconsiderac…

    Dictamen · Contraloría General de la República · 2013

  • La Contraloría General de la República, al resolver una solicitud de reconsideración, a…

    Dictamen · Contraloría General de la República · 2015

  • La Contraloría General de la República rechazó una solicitud de reconsideración del dic…

    Dictamen · Contraloría General de la República · 2016

  • La Contraloría General de la República resolvió una solicitud de reconsideración de su…

    Dictamen · Contraloría General de la República · 2015

  • La Contraloría General de la República determinó que no procede el pago de la indemniza…

    Dictamen · Contraloría General de la República · 2016

Constitucional AI es inteligencia artificial legal para abogados en Chile: busca en sentencias, dictámenes y oficios y responde citando sus fuentes. Conoce cómo funciona

Resumen referencial elaborado a partir de documentos públicos chilenos. Los nombres de las personas se reducen a iniciales. Tiene carácter informativo, puede contener imprecisiones y no constituye asesoría legal.