La Contraloría General de la República rechazó la solicitud de reconsideración presenta…
Dictamen · Contraloría General de la República · 2016
Resumen
La Contraloría General de la República rechazó la solicitud de reconsideración presentada por la Municipalidad de Cerro Navia respecto de dictámenes anteriores sobre el pago de mayores gastos generales de un contrato de obra. El municipio pretendía que el Gobierno Regional (GORE) asumiera la indemnización por paralización de faenas, ocurrida porque el proyecto de estructuras no cumplía la normativa sísmica vigente tras el terremoto de 2010. La Contraloría determinó que dicha paralización derivó de deficiencias en el proyecto de estructuras, labor que no formaba parte del convenio mandato y cuya contratación fue responsabilidad exclusiva del municipio. Aunque el GORE autorizó mayores recursos para permitir la ejecución de las obras, ello no implica que deba soportar la indemnización. En consecuencia, ordenó a la Municipalidad de Cerro Navia pagar la compensación a la brevedad e informar a la Unidad de Seguimiento de la Contraloría en un plazo de 10 días.
Normas citadas
dto 75/2004 moopp art/148
ContraloríaCGRdictamen
Preguntas frecuentes
¿Que el Gobierno Regional autorice mayores recursos para ejecutar una obra lo obliga a pagar los mayores gastos generales por paralización?
No, según este dictamen. La Contraloría resolvió que, aunque el GORE autorizó mayores recursos para permitir la ejecución de las obras, ello no implica que deba soportar la indemnización por paralización de faenas.
¿Qué plazo tiene un municipio para cumplir un dictamen de la Contraloría que ordena pagar una compensación en un contrato de obra?
En este caso, la Contraloría ordenó a la Municipalidad de Cerro Navia pagar la compensación a la brevedad e informar a su Unidad de Seguimiento en un plazo de 10 días. El resumen no detalla otros plazos aplicables.
Con tu cuenta ves el rol de la causa, la fecha, las partes y el texto íntegro, y puedes analizarlo con inteligencia artificial. Crear la cuenta es gratis y trae 3 créditos de regalo, unas 10 consultas, sin tarjeta de crédito.
Dictamen · Contraloría General de la República · 2015
Constitucional AI es inteligencia artificial legal para abogados en Chile: busca en sentencias, dictámenes y oficios y responde citando sus fuentes. Conoce cómo funciona
Resumen referencial elaborado a partir de documentos públicos chilenos. Los nombres de las personas se reducen a iniciales. Tiene carácter informativo, puede contener imprecisiones y no constituye asesoría legal.