El tribunal rechazó la demanda principal de cumplimiento forzado pero acogió la subsidi…
Resumen del criterio jurisprudencial
El tribunal rechazó la demanda principal de cumplimiento forzado pero acogió la subsidiaria de indemnización, tras acreditarse que la constructora debió ejecutar obras adicionales por errores de diseño, atrasos en los pagos e incumplimiento en la provisión de energía eléctrica.
El Juzgado de Cochrane condenó a la Municipalidad de Tortel y al GORE Aysén a indemnizar a la constructora Icafal por perjuicios en obra sanitaria.Se rechazó la demanda principal de cumplimiento forzado por estar el contrato ya terminado, pero se acogió la acción subsidiaria de indemnización.La sentencia determinó que hubo obras extraordinarias no pagadas, demoras en los pagos y falta de provisión de energía eléctrica atribuibles a las entidades públicas.
Accede al fallo completo
Inicia sesión para ver el tribunal, el rol de la causa, la fecha, el texto íntegro y analizar el fallo con inteligencia artificial.
Resumen referencial elaborado a partir de jurisprudencia pública chilena. Tiene carácter informativo, puede contener imprecisiones y no constituye asesoría legal.