Resumen
La Contraloría General de la República rechazó una solicitud de reconsideración del dictamen N° 76.851, de 2015, relativo al contrato "M.B.C.L.P., Talcahuano", celebrado por la Dirección de Obras Portuarias (DOP). El recurrente cuestionó, entre otras cosas, la multa aplicada por el supuesto incumplimiento de una instrucción de la inspección fiscal relativa a grietas en las dovelas prefabricadas del muelle del mirador. El organismo contralor accedió a que la DOP revise nuevamente esa multa, porque el retraso en la entrega del informe técnico se debió a la demora de un tercero independiente a la contratista, lo que no queda desvirtuado por la alegación de la DOP sobre la responsabilidad de la contratista respecto de las grietas. Asimismo, reiteró que la DOP no justificó de manera pormenorizada el aumento de plazo otorgado en el convenio modificatorio N° 10 ni ponderó las circunstancias que inciden en la multa por atraso total, por lo que esta también debe ser revisada. Finalmente, ordenó a la dirección informar, en un plazo de 10 días, sobre el cumplimiento de lo dispuesto en el dictamen anterior.