La Contraloría General de la República se pronunció sobre el contrato "Mejoramiento de…
Dictamen · Contraloría General de la República · 2016
Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre el contrato "Mejoramiento de sedes vecinales 2013" de la Municipalidad de Cerro Navia. Concluyó que la cláusula de especificaciones técnicas que obliga al contratista a considerar todos los permisos municipales se limita a las obras contratadas, y no abarca la regularización del edificio donde se ejecutan. Por ello, si la imposibilidad de obtener permisos se debe a esa causa, es improcedente aplicar multas y cobrar garantías. El órgano de control ordenó a la municipalidad ajustar su actuación, arbitrar las medidas para regularizar las obras y reiterar que la paralización de trabajos debe ordenarse mediante resolución fundada del director de obras municipales, lo que no constaba. Además, objetó que se encargara una obra en un inmueble sin permiso de edificación, asunto que deberá considerarse en el procedimiento disciplinario, y exigió informar en cinco días a la Unidad de Seguimiento de la División de Infraestructura y Regulación.
Normas citadas
Dto 47/92 Vivie art/5/1/21
ContraloríaCGRdictamengenera jurisprudencia
Preguntas frecuentes
¿Un contratista debe responder por multas y cobro de garantía si la obra no pudo avanzar porque el inmueble carece de permisos municipales?
En este caso, la Contraloría General sostuvo que la cláusula que obliga al contratista a considerar los permisos municipales se limita a las obras contratadas y no abarca la regularización del edificio. Por eso, si la falta de permisos se debe a esa causa, es improcedente aplicar multas y cobrar garantías.
¿Puede una municipalidad paralizar una obra municipal por falta de permisos sin un acto formal?
En este caso, el órgano de control reiteró que la paralización de trabajos debe ordenarse mediante resolución fundada del director de obras municipales. Como esa resolución no constaba, la Contraloría objetó la actuación municipal.
¿Es válido encargar la ejecución de una obra municipal en un inmueble que no tiene permiso de edificación?
En este caso, la Contraloría objetó que la municipalidad encargara una obra en un inmueble sin permiso de edificación. Ordenó que ese asunto se considere en el procedimiento disciplinario y que la entidad informe en cinco días a la Unidad de Seguimiento de la División de Infraestructura y Regulación.
Con tu cuenta ves el rol de la causa, la fecha, las partes y el texto íntegro, y puedes analizarlo con inteligencia artificial. Crear la cuenta es gratis y trae 3 créditos de regalo, unas 10 consultas, sin tarjeta de crédito.
Dictamen · Contraloría General de la República · 2016
Constitucional AI es inteligencia artificial legal para abogados en Chile: busca en sentencias, dictámenes y oficios y responde citando sus fuentes. Conoce cómo funciona
Resumen referencial elaborado a partir de documentos públicos chilenos. Los nombres de las personas se reducen a iniciales. Tiene carácter informativo, puede contener imprecisiones y no constituye asesoría legal.