Constitucional AIIniciar sesión
Inicio›Jurisprudencia›Derecho administrativo
Administrativo

La Contraloría General de la República se pronunció sobre una solicitud de pago de conc…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2015

Resumen

La Contraloría General de la República se pronunció sobre una solicitud de pago de conceptos vinculados a un contrato de obra pública municipal. Constató que la contratista presentó un detalle de obras adicionales que no fueron propuestas por la inspección técnica ni autorizadas por decreto alcaldicio, como exige el contrato. Por ello, ordenó al municipio liquidar el contrato, cuyo término anticipado data de 2013, determinar las multas por atrasos y la existencia de trabajos extraordinarios, y proceder a su regularización y pago si corresponde, informando en 20 días. Además, observó irregularidades como actas de recepción provisoria de trabajos inconclusos, dilación en el término anticipado que habría permitido daños vandálicos a las obras y falta de cobro de la garantía de fiel cumplimiento, y dispuso iniciar un procedimiento disciplinario para determinar responsabilidades administrativas.

ContraloríaCGRdictamen

Preguntas frecuentes

¿Se pueden pagar obras adicionales en un contrato de obra pública municipal si no fueron autorizadas por decreto alcaldicio?

En este caso, la Contraloría constató que las obras adicionales presentadas por la contratista no fueron propuestas por la inspección técnica ni autorizadas por decreto alcaldicio, como exigía el contrato. Por ello, ordenó al municipio liquidar el contrato y determinar la existencia de trabajos extraordinarios antes de decidir su regularización y pago, si corresponde.

¿Qué debe hacer un municipio cuando un contrato de obra pública termina anticipadamente y quedan obras inconclusas?

En este caso, la Contraloría ordenó al municipio liquidar el contrato, determinar las multas por atrasos e informar el resultado en un plazo de 20 días. También observó la existencia de actas de recepción provisoria de trabajos inconclusos.

¿Qué responsabilidades puede generar para un municipio la demora en el término anticipado de un contrato de obra pública?

En este caso, la Contraloría observó que la dilación en el término anticipado habría permitido daños vandálicos a las obras y la falta de cobro de la garantía de fiel cumplimiento. Dispuso iniciar un procedimiento disciplinario para determinar responsabilidades administrativas.

Más jurisprudencia de derecho administrativo de 2015 →

Lee el documento completo

Con tu cuenta ves el rol de la causa, la fecha, las partes y el texto íntegro, y puedes analizarlo con inteligencia artificial. Crear la cuenta es gratis y trae 3 créditos de regalo, unas 10 consultas, sin tarjeta de crédito.

Ver el documento completoYa tengo cuenta

La IA lo lee completo y te responde citando el fallo y la jurisprudencia relacionada.

Te pedimos crear una cuenta gratis para responderte.

Jurisprudencia relacionada

  • La Contraloría General de la República desestimó el reclamo presentado por un contratis…

    Dictamen · Contraloría General de la República · 2016

  • La Contraloría General de la República desestimó la solicitud de reconsideración del di…

    Dictamen · Contraloría General de la República · 2016

  • La Contraloría General de la República acogió la reclamación de un contratista contra l…

    Dictamen · Contraloría General de la República · 2015

  • La Contraloría General de la República se pronunció sobre el cumplimiento de sus dictám…

    Dictamen · Contraloría General de la República · 2016

  • La Contraloría General de la República se pronunció sobre apelaciones contra multas apl…

    Dictamen · Contraloría General de la República · 2014

Constitucional AI es inteligencia artificial legal para abogados en Chile: busca en sentencias, dictámenes y oficios y responde citando sus fuentes. Conoce cómo funciona

Resumen referencial elaborado a partir de documentos públicos chilenos. Los nombres de las personas se reducen a iniciales. Tiene carácter informativo, puede contener imprecisiones y no constituye asesoría legal.