Resumen del criterio jurisprudencial
Desestimó demanda de indemnización por contrato de obra pública. No se configuró el vicio denunciado. La sentencia contiene las consideraciones necesarias para fundamentar su decisión. Errores de derecho buscaban desvirtuar hechos ya establecidos por los tribunales inferiores, en particular, que el pago realizado a la demandante fue total y abarcó todos los ítems de la resolución correspondiente. La contratista tenía conocimiento de retrasos y gastos adicionales al momento de aceptar las condiciones para continuar la obra. No se encontró errores en la apreciación de la evidencia ni en la distr